Договор подряда

АОЗТ “Юдин”, в дальнейшем “Заказчик”, в лице председателя совета директоров Юдина М.Н. , действующего на основании устава, с одной стороны, и АСП “КУРБЕСОВ ltd.” в дальнейшем “Подрядчик”, в лице Генерального директора Курбесова М.Н., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нихеследующем:

1.Предмет договора.

1.1. Заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство выполнить следующие виды работ:

- Строительство 15 гаражных блоков на 5 автомашин “под ключ”;

Работы выполняются из материалов Подрядчика.

1.2. Стоимость работ определяется согласно смете.

2.Обязательства сторон:

2.1. Заказчик обязуется своевременно оплачивать работу подрядчика;

2.2. Подрядчик обязуется:

- обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ к работам для проверки хода и качества их исполнения;

- произвести указанные работы в указанные далее сроки;

3.Срок действия договора и порядок расчётов.

3.1. Договор вступает в действие с момента подписания договора.

3.2. Срок исполнения работ : “01” Января 1999 года.

3.3. Оплата за выполненный объём работ производится не позднее 15-го числа каждого месяца путём перечисления на р/сч Подрядчика.

3.4. Заказчик уплачивает Подрядчику за выполнение работ сумму указанную в смете индексируя её каждый месяц относительно курса US доллара.

4.Ответственность сторон.

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующем гражданским законодательством.

4.2. За просрочку исполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,05% от сметной стоимости работ за каждый день просрочки, но не более общей стоимости работ.

4.3. При досрочном одностороннем расторжении договора виновная сторона уплачивает другой стороне штрафную неустойку в сумме равной 10% от себестоимости выполненого объёма работ на день расторжения договора, что не исключает возможность предъявления иска о взыскании убытков.

4.4. Споры по настоящему договору разрешаются в арбитражном суде.

5.Особые условия.

5.1. По окончании выполнения работ стороны составляют двухсторонний акт приёмки-сдачи работ.

5.2. Во всём остальном, что не урегулировано в настоящем договоре, стороны будут руководствоваться гражданским законодательством России.

Адреса и банковские реквизиты сторон:

Заказчик Подрядчик

_

_

Расчеты:

Расчет налогооблагаемой прибыли и суммы уплачиваемых налогов:

Псмр

= Всмрх10,7% + Всмрх3% =

Ппоср

=

Пцб

=

Пдр.видов деят

.=

Пвал

=

Отчисления в Резервный фонд=

Отчисления на инвестиции(35% от Пвал) =

Побл

=Пвал-Ппоср-Пцб-Сумма на инвестиции-Сумма в

РФ=

Сумма налога=

Сумма налога на Ппоср=

Сумма налога на Пцб=

Итого сумма выплачиваемых налогов =

Расчет налога на превышение ФЗП

Nсп

=Всмр/Выработка от СМР=

ФОТфакт

.=

ФОТразреш

.=

Превышение

=

Налог на превышение =

Расчет налога на имушество

(ОПФ+ОС+средства на р\с)х0,02=

Итого сумма уплаченных налогов составляет=

Чистая прибыль

=Пвал-Сумма налогов=

Расчет дохода

Min.доход(труд

)=мин.ЗП х 6 х 12 х числ.х1,39=

Min.доход(капитал

)=(ОПФ+ОС)хВНЭ(0,3)=

Min.доход(общий

)=

Доход фактич.(общий

)=Пвал+ФОТфакт=

Доход факт.(труд

)=

Доход факт.(капитал

)=

Расчет пая работника и стоимость пая

(номинальная стоимость одной акции 1000 руб).

Предприятием были выпущены простые и привелегированные акции в количестве:

Кол-во акций

= Стоимость имущества/1000=

1. Привелегированные акции

Выплаты за отчетный период в размере 20% годовых составляют

2. Простые акции

акций

Размер выплат за отчетный период:

прост

.=Д факт.кап - сумма привелег. - сумма на инвестиции/ количество акций =

3. Дивиденды за счет труда

=Д труд.факт - ФЗПфакт - соц.нужды/ФОТфакт

=

Зарплата отдельного работника

ЗП = 6 мин.ЗП*Кб*Тф*Ккв., где

Кб - Поправочный коэффициент;

Кб = Тнорм/(Тнорм-болезни)=

Перейти на страницу: 1 2

 

Олигополии

Монополии

Лизинг


Финансовые консультации на сайте www.finsolve.ru.